Договор на создание систем кондиционирования воздуха

Договор на создание систем кондиционирования воздуха

г. ______________ «___» ___________ 20__ г.

_______________________________________________________________________,

(наименование организации)

расположен по адресу: ____________________________________________________

зарегистрирован __________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___» __________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________ в лице _________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________ и

(устава, положения, доверенности)

протокола общего собрания участников ______________________________________

________________________________________________________________________

(наименование организации)

об избрании его на указанную должность от ____________ года № ______________,

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________

________________________________________________________________________

(наименование организации)

расположенной по адресу: _________________________________________________

зарегистрирован _________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство №____________ от «___» _____________________________ года, идентификационный номер налогоплательщика _____________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», имеющий лицензии ___________________________________________

(органы, выдавшие лицензии)

от «____» _____________ года № ____ на осуществление ____________________________________________________________ деятельности;

от «____» ________ _______ года № ______ на осуществление ___________________________________________________________ деятельности, в лице __________________________________________________________________,

________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________

(устава, положения, доверенности)

и протокола общего собрания участников ___________________________________

________________________________________________________________________

(наименование организации)

об избрании его на указанную должность от ____________ года № ______________,

с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также «Стороны» и «Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем:

1.Определения

Применяемые в настоящем Договоре понятия означают следующее:

1.1. «Стороны»

— Заказчик и Подрядчик.

1.2. «Договор»

1.3. «Объект»

— Настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все Приложения к нему.

_____________________________________________ по адресу:____________________________________

1.4 «Уполномоченный представитель Заказчика»

— Лицо, назначенное Заказчиком, для осуществления его прав и выполнения обязательств, предусмотренных условиями Договора.

1.5. «Уполномоченный представитель Подрядчика»

1.6. «Проектная документация»

— Лицо, назначенное Подрядчиком, для осуществления его прав и выполнения обязательств, предусмотренных условиями Договора.

— Проектная документация, утверждаемая Заказчиком и являющаяся неотъемлемой частью Договора (Приложение №1).

1.7. «Смета»

— Документ, определяющий цену работ, предоставляемый Подрядчиком на рассмотрение и утверждение Заказчику после получения Подрядчиком Проектной документации, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2).

1.8. «Дополнительные работы»

— Работы и /или услуги, стоимость которых не предусмотрена настоящим Договором.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик, имеющий лицензию на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности (№______ от «___»_______ 200_г.) и лицензию на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности (№________ от «____»______ 200 _г.), обязуется выполнить комплекс работ (далее — Работы) по поставке оборудования и материалов, монтажным и пуско-наладочным работам системы холодоснабжения, системы вентиляции и системы кондиционирования воздуха на Объекте, в соответствии с Проектной документацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ Подрядчика на условиях предусмотренных настоящим Договором.

3. Стоимость работ

3.1. Общая стоимость настоящего Договора на момент его заключения является открытой позицией и определяется на основании Сметы.

3.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что общая стоимость настоящего Договора не превысит среднюю стоимость выполнения Работ, которая может быть определена Заказчиком в соответствии со ст. 424 ГК РФ.

3.3. При нарушении Подрядчиком п. 3.2. настоящего Договора последний обязан в течение _____ календарных дней возвратить Заказчику аванс, перечисленный Заказчиком в соответствии с п. 4.1. Договора, и уплатить штраф в размере ___% от суммы аванса, что составляет ____________ рублей.

3.4. В случае необходимости выполнения Работ, не предусмотренных п. 2.1., Стороны заключают Дополнительные соглашения к настоящему Договору, в которых определяют состав, объем, стоимость и сроки выполнения работ.

4. Порядок и условия расчетов

В течение ______ календарных дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в сумме _____________ рублей, в том числе НДС _____% — ___________ рублей.

4.2. Дальнейшая оплата по настоящему Договору осуществляется на основании предоставляемых Подрядчиком Актов приемки выполненных этапов работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанных обеими Сторонами.

4.3 Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика соответствующую сумму в течение ______ дней с момента подписания Актов приемки выполненных этапов работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного надлежащим образом.

4.4. Фактом оплаты является списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Сроки производства работ

5.1. Срок производства Работ по настоящему Договору устанавливается до ______________ при условии строительной готовности Объекта и предоставления Заказчиком полной Проектной документации.

5.2. Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему Договору в течение ________ дней с момента передачи Заказчиком по акту Проектной документации (Приложение №3) и передачи Заказчиком помещений Объекта под монтаж Подрядчику в соответствии с п. 7.4 настоящего Договора (Приложение №4).

5.3. По согласованию Сторон, сроки производства Работ могут продлеваться, что фиксируется Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6. Обязательства подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется за свой риск и с использованием своих материалов и инструментов выполнить Работы, указанные в п.2.1. настоящего Договора.

6.2. Подрядчик обязуется выполнить все предусмотренные настоящим Договором Работы в полном соответствии с разработанной и утвержденной Заказчиком Проектной документацией и действующими строительными нормами и правилами.

6.3. Подрядчик обязуется произвести сдачу Работ, выполненных по настоящему Договору, представителям Заказчика с представлением всей исполнительной документации по своим разделам Работ в порядке, установленном нормами и правилами.

6.4. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору сторонние организации. При этом Подрядчик принимает на себя всю ответственность за качество и сроки выполнения Работ силами привлеченных им организаций.

6.5. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать нормы пожарной безопасности при производстве любых Работ на Объекте в соответствии с правилами и нормами, действующими на территории РФ.

6.6. Подрядчик несет ответственность за организацию и безопасные условия по охране труда, соблюдение требований законодательства по охране окружающей среды, Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», противопожарных мероприятий, обеспечение санитарно-бытовых условий.

6.7. Подрядчик обязуется оперативно информировать Заказчика о возникших объективных трудностях в выполнении своих задач, особенно о фактах, которые могут влиять на стоимость и сроки выполнения Работ.

6.8. По окончании Работ Подрядчик передаёт Заказчику в полном объёме Проектную и исполнительную документацию (включая акты на скрытые работы), паспорта и сертификаты на применяемое оборудование, материалы и изделия в порядке, установленном строительными нормами и правилами.

7. Обязательства заказчика

7.1. Заказчик обязуется производить оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, установленном статьями 3 и 4 настоящего Договора.

7.2. Заказчик обязуется передать Подрядчику в установленном порядке утверждённую Проектную документацию, оборудование, материалы и изделия, поставка которых не входит в объём работ Подрядчика.

7.3. Заказчик за свой счёт обеспечивает своевременное выполнение сопутствующих строительных работ, не входящих в обязательства Подрядчика, на основании заблаговременно представленных Подрядчиком графиков с указанием конкретных видов, сроков и объемов работ, в том числе:

— устройство фундаментов под оборудование, пробивку и заделку отверстий в строительных конструкциях, устройство каналов, оштукатуривание;

— вынос строительных отметок;

— выполнение земляных работ.

7.4. Строительная готовность помещений и их передача под монтаж Подрядчику осуществляется Заказчиком по Акту приема-передачи помещений Объекта под монтаж (Приложение №4).

7.5. Заказчик по предварительному согласованию с Подрядчиком, обеспечивает за свой счёт строительные площадки энергоресурсами, водой и т.д. в количестве, необходимом для производства Работ последнего.

7.6. Заказчик обязуется немедленно информировать Подрядчика о любых изменениях, которые могут повлиять на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором.

7.7. При проведении специалистами Подрядчика Работ, связанных с повышенной пожароопасностью, Заказчик обязуется оборудовать средствами первичного пожаротушения места производства данного вида Работ.

7.8. Заказчик обеспечивает согласование всех вопросов, связанных с размещением инженерных коммуникаций на площадях, находящихся в совместной эксплуатации с другими организациями.

7.9. Заказчик обязуется предоставить помещения для складирования материалов и размещения раздевалок на Объекте и для производства вспомогательных работ, определить место для размещения вагонов-бытовок.

7.10. Заказчик обязуется выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

8. Порядок приема-передачи результата работ

8.1. Работа как в целом по Договору, так и по каждому из этапов, считается выполненной после подписания Актов приёма-передачи выполненных этапов Работ (форма КС-2) (Приложение №5) и справок формы КС-3 обеими Сторонами или их уполномоченными представителями.

8.2. По окончании каждого из этапов Работ, но не позднее ____ числа текущего месяца, Подрядчик представляет Заказчику Акты приема-передачи выполненных работ (форма КС-2) и справки формы КС-3 в трех экземплярах каждый документ. Заказчик в течение _____ -ти рабочих дней возвращает Подрядчику подписанный Акт, либо мотивированный отказ в его подписании, в котором должно быть указано, какие из актируемых Работ принимаются, а какие не принимаются и по какой причине.

8.3. В случае мотивированного отказа Заказчика в приёме выполненных Работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и согласованных сроков их выполнения.

8.4. Право собственности на выполненные по настоящему Договору Работы и поставленное оборудование переходит к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами Актов приема-передачи выполненных этапов работ (Приложение №5)

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств, указанных в п.п. 7.2 — 7.8, срок окончания всех Работ автоматически переносится на количество календарных дней, равное просрочке выполнения Заказчиком своих обязательств.

9.3. В случае, если Подрядчик по своей вине задержит срок окончания любого этапа Работ, то он обязан заплатить Заказчику пени в размере ____% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки.

9.4. В случае задержки платежа Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере ___% от подлежащей перечислению суммы за каждый день просрочки. Срок окончания всех Работ автоматически переносится на количество календарных дней, равное просрочке платежа.

9.5. В случае необоснованной задержки в приеме законченных Подрядчиком Работ, Заказчик обязан заплатить Подрядчику сумму компенсации в размере ___% от суммы предъявленных Работ за каждый день просрочки, но не свыше _______ процентов стоимости таких Работ.

9.4. Каждая из Сторон в одностороннем порядке определяет необходимость, целесообразность начисления и взыскания штрафных санкций, указанных в пунктах 9.2 – 9.5 настоящего Договора. Взыскание штрафов, пени, иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков производится только на основании решения суда, вступившего в законную силу, за исключением случаев, когда иной порядок взыскания установлен Дополнительным соглашением (протоколом, актом) Сторон к настоящему Договору. Данное условие распространяется и на порядок возмещения убытков и на порядок взыскания неустойки, предусмотренной в пунктах 9.2 — 9.5. настоящего Договора.

9.5. Уплата штрафа не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

10. Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых при производстве Работ материалов и изделий, а также выполненных Работ полностью соответствует условиям настоящего Договора и требованиям действующего законодательства РФ.

10.2. Гарантийный срок на поставляемое в соответствии с настоящим Договором оборудование и произведенные в соответствии с настоящим Договором Работы составляет ______________ месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи смонтированной системы.

10.3. Если в течение гарантийного срока в поставленном Подрядчиком оборудовании либо в Работах, выполненных Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором, обнаружатся дефекты, не связанные с нарушением правил и условий эксплуатации и технического обслуживания, Подрядчик обязуется устранить их своими силами и за собственный счёт на основании письменного уведомления от Заказчика.

11. Расторжение договора

11.1. Расторжение Договора возможно по основаниям и в порядке, определённом действующим законодательством РФ.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они возникли вследствие обстоятельств не преодолимой силы. В этих случаях исполнение Сторонами обязательств в соответствии с настоящим Договором продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

12.2. В случае изменения законодательства РФ и местных нормативных актов в части, затрагивающей предмет настоящего Договора, возможен пересмотр условий Договора по взаимному соглашению Сторон, что должно быть письменно закреплено в Дополнительном соглашении к Договору.

13. Арбитраж

13.1. Все спорные вопросы, возникающие на основе Договора или в связи с ним, решаются по возможности путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров он передается на рассмотрение Арбитражного суда ________________________________________________________________________

(местонахождение суда)

13.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

14. Прочие условия

14.1. После подписания Договора все предыдущие договоренности по настоящему Договору утрачивают силу, если они не являются Приложениями к Договору.

14.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнительного соглашения к Договору.

14.3. Стороны обязуются признавать как доверительную и не подлежащую разглашению всю информацию по Договору.

15. Сроки действия договора

15.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.

15.2. Сроком завершения Договора является подписание Заказчиком Акта приема-передачи выполненных Работ по последнему из этапов (Приложение №5) и перечисление последнего платежа на расчетный счет Подрядчика в соответствии с п.4 настоящего Договора.

15.3. Все Приложения и Дополнительные соглашения по настоящему Договору, скрепленные печатью и подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.

15.4. К настоящему Договору в качестве его неотъемлемых частей прилагаются:

Приложение № 1 – Проектная документация;

Приложение №2 – Смета;

Приложение №3 – Акт приема-передачи Проектной документации;

Приложение №4 – Акт приема-передачи помещений Объекта под монтаж;

Приложение №5 – Акт приема-передачи выполненного этапа работ;

Приложение №6 – Акт приема-передачи смонтированной системы холодоснабжения;

Приложение №7 – Акт приема-передачи смонтированной системы вентиляции;

Приложение №8 – Акт приема-передачи смонтированной системы кондиционирования.

15.5. Настоящий Договор подписан в г. ___________ в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:

Почтовый адрес и индекс: _______________________________________________

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________

Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________

Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________

ИНН

Подрядчик:

Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________

Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________

Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________

ИНН

В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ дневный срок уведомить об этом друг друга.

Подписи сторон:

Заказчик _________________________________________________ М.П.

Подрядчик _________________________________________________М.П.

Поделитесь информацией

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *