Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель1

г. ______________ «___» ___________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________,

(наименование организации)

расположен по адресу: _________________________________________________________

зарегистрирован _______________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___» __________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________ в лице ________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________ и

(устава, положения, доверенности)

протокола общего собрания участников ___________________________________________

(наименование организации)

об избрании его на указанную должность от _________________ года № ______________,

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

расположенной по адресу: ______________________________________________________,

зарегистрирован _______________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство №____________ от «___» ____________ года, идентификационный номер налогоплательщика _______________________________________________________________________ в лице _____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________

(устава, положения, доверенности)

и протокола общего собрания участников ________________________________________

(наименование организации)

об избрании его на указанную должность от ______________________ года № _________,

именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также «Стороны» и «Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ:

_____________________________________________________________________________.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в техническом задании на выполнение работ и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.4. Источник финансирования работ: ____________________________________________.

2. Обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выполнять работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными;

2.1.2. согласовать с Заказчиком результаты выполнения работ (этапов);

2.1.3. передать Заказчику все исполненное по Договору.

2.1.3.. не передавать исполнение по Договору третьим лицам без согласия Заказчика.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

2.3.2. оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре;

2.3.4. согласовывать с Подрядчиком результаты выполненных работ (этапов);

2.3.5. использовать выполненные работы на цели, предусмотренные Договором;

2.3.6. не передавать исполненное по Договору третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия Подрядчика.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора составляет ___________ (_____________) руб. Цена на добавленную стоимость (НДС) составляет ______ % стоимости работ или ______________

(________________________________________________________________________) руб.

Общая стоимость работ по Договору составляет _________________ (_____________) руб.

3.2. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере ________% от общей стоимости работ по Договору, что составляет ___________ (_____________________) руб., включая НДС.

3.3. Заказчик в течение _____ банковских дней по подписании настоящего Договора перечисляет Подрядчику в порядке предварительной оплаты сумму, определенную в п.3.2. настоящего Договора.

3.4. Заказчик обязуется оплатить принятые от Подрядчика по актам сдачи-приемки работы в течение ___ банковских дней по их подписании.

3.5. Цена может быть рассчитана на основе действующих расценок и тарифов, а также на договорной основе.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяются в соответствии с требованиями технического задания.

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, определяется техническим заданием.

4.3. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием.

4.4. Заказчик обязуется принять работу в течение ________ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в ___- дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в ____ -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст. 716 и 717 ГК РФ.

4.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из Сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим Договором.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.

5.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате работ Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом Заказчик возмещает убытки в размере фактически понесенных им затрат.

5.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.4.4. настоящего Договора, он уплачивает Подрядчику за дни просрочки неустойку, определяемую в процентах от уплаченной суммы. Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день исполнения денежного обязательства.

5.4. В таком же порядке Подрядчик возмещает Заказчику неустойку за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим Договором работ.

5.5. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.

5.6. За невыполнение работ в установленный Договором срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах от стоимости работ (с учетом НДС). Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день сдачи работ.

5.7. Финансирование последующих этапов работ не производится, если Подрядчик не отчитался за исполнение предыдущего этапа.

5.8. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.

5.9. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение _____ дней с момента получения претензии.

5.10. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде _________________________________________________________________________.

(местонахождение суда)

6. Дополнительные условия

6.1. При существенном возрастании стоимости работ, оказываемых Подрядчику третьими лицами (субподрядчиками), которые нельзя предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик может при согласии Заказчика оплатить увеличение установленной цены Договора.

6.2. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.

6.3. В необходимых случаях Стороны в развитие и уточнение Договора заключают дополнительные соглашения.

6.4. Дополнительные соглашения оформляются в письменном виде за подписью уполномоченных лиц и являются неотъемлемой частью Договора.

6.5. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

6.6. Заказчик имеет право использовать переданные ему Подрядчиком результаты работы, в том числе способные к правовой охране, а Подрядчик вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.

6.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим гражданским законодательством.

6.8. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ дневный срок уведомить об этом друг друга.

6.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу; по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

6.10. _______________________________________________________________________.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

Подрядчик:

Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________

Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________

Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________

ИНН

Заказчик:

Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________

Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________

Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________

ИНН

Приложение:

Техническое задание;

Календарный план выполнения работ;

Протокол соглашения о договорной цене (смете)

Подписи сторон:

Подрядчик _________________________________________________ М.П.

Заказчик _____________________________________________________М.П.

Поделитесь информацией

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *